Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach

kara umowna

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, potrącenie, opóźnienie, naliczenie kary umownej, pozwany, naliczenie kary, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie

kara umowna

kara umowna, przewóz, ładunek, zlecenie, konwencja, warunek zlecenia, nota obciążeniowa, zlecenie transportowe, towar, umowa przewozu, fracht, pozwany, przewoźnik, zgłoszenie reklamacyjne, rozładunek, oświadczenie o potrąceniu, miarkowanie kary umownej, przeładunek, ogólny warunek, wierzytelność

kara umowna

opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, zapłata, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

kara umowna

kara umowna, przewóz, zlecenie, neutralizacja, fracht, transakcja handlowa, załadunek, przewoźnik, potrącenie, zlecenie transportowe, warunek zlecenia, nota obciążeniowa, załadowca, odbiorca, umowa przewozu, towar, pieczęć, miarkowanie kary umownej, wysokość kary, odzyskiwanie należności

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, wierzytelność, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, naliczenie kary, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę

kara umowna

kara umowna, przewóz, opóźnienie, nota obciążeniowa, fracht, rozładunek, przewoźnik, ogólny warunek umowy, umowa przewozu, wierzytelność, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, załadunek towarów, zlecenie, potrącenie, kierowca, ładunek, zapłata kary, szkoda

kara umowna

kara umowna, teren płaski, realizacja zlecenia, skarpa, opad, pozwany, termin, wykonanie zlecenia, łączna cena, opóźnienie, zieleń, gmina miejska, termin realizacji zlecenia, miarkowanie kary, konsorcjum, realizacja prac, umowa, teren zielony, deszcz, intensywny wzrost

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności, termin otwarcia

kara umowna

kara umowna, potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, naliczenie kary, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo

kara umowna

kara umowna, emisja spalin, pojazd, norma emisji, oferta, silnik, pozwany, naliczenie kary umownej, naliczenie kary, siła wyższa, umowa, nota księgowa, kooperant, nowa norma, zobowiązanie, potrącona kara umowna, pismo powoda, zapytanie, pismo, miarkowanie kary umownej

kara umowna

kara umowna, godzinne opóźnienie, zlecenie, rozładunek, przewóz, opóźnienie, warunek zlecenia, usługa transportowa, zastosowanie miarkowania, wzajemna należność, pozwany, opóźnienie w przewozie, teren niemiec, wykonanie usługi transportowej, fracht, zmniejszenie kary umownej, powodowa kara umowna, związek z opóźnieniami, zleceniodawca, skompensowanie

kara umowna

kara umowna, emisja spalin, pojazd, norma emisji, oferta, silnik, pozwany, naliczenie kary umownej, naliczenie kary, siła wyższa, umowa, nota księgowa, kooperant, nowa norma, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, zobowiązanie, potrącona kara umowna, pismo powoda, zapytanie, pismo

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze, nieterminowe wykonanie

kara umowna, opóźnienie, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady

kara umowna

miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, naliczenie kary, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, dostawa mebli, umowa, dostawa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, naliczenie kary, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, wykonanie zobowiązania, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, naliczona kara, potrącenie, opóźnienie w realizacji, nienależyte wykonanie

kara umowna

kara umowna, etap umowy, przetarg, oświadczenie o potrąceniu, pierwszy etap, utrata dofinansowania, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, utrata dotacji, opóźnienie, zawinione opóźnienie, wierzytelność, odszkodowanie, naliczenie kary umownej, naliczenie kary, procedura administracyjna, zapłata kary umowna, wzór umowy, kurka, złożenie wniosku o pozwolenie

kara umowna, potrącenie, faktura i potwierdzenie przelewu, nota księgowa, przedmiot umowy, końcowy protokół odbioru, wierzytelność, termin przedmiotu, wystawiona nota, wystawienie noty, zgłoszenie zakończenia, zamówienia z wolnej ręki, naliczenie kary, zamówienie publiczne w trybie, umowa na wykonanie prac, urząd marszałkowski województwa, powodu kara, materialnoprawne oświadczenie, zapłata za faktury, zakończenie pracy

kara umowna

kara umowna, pozwany, opóźnienie, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wierzytelność, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna, oddanie dzieła