Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACa 781/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2016-05-18

V ACa 865/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 czerwca 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

cedent, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, należność, faktura, zapłata
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • cedent, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, należność, droga potrącenia, gotówka, prezes zarządów, wierzytelność wzajemna, raport kasowy, wystawienie pokwitowania, faktura, kolarz, uprawnienie do prowadzenia pojazdów, towar, świadek, zapłata, potrącenie wierzytelności, spisanie oświadczenia, fa
Zobacz»

VIII Ga 98/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, dzieło, kara umowna, wymagalność, nota księgowa, faktura, zarzut potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, pozwany, dzieło, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie dzieła, odbiór końcowy, kompensata, umowa, obciążenie powodów, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności
Zobacz»

VIII Ga 91/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 września 2018

Data publikacji: 5 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, przelew, nota, należność, pozwany, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, wymagalność, poczta elektroniczna
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, przelew, nota, należność, książeczka opłat, nota obciążeniowa, pozwany, potwierdzenie przelewu, kwestia wymagalności, wezwanie do zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, egzekucja, potwierdzenie doręczenia, skuteczne potrącenie, wymagalność wierzytelności, pozwane wezwanie, wymagalność, pierwsza instancja, poczta elektroniczna
Zobacz»

I ACa 439/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 czerwca 2013

Data publikacji: 27 września 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wierzytelność, faktura, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wymagalność, zapłata, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, faktura, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność powodów, wymagalność, datownik, dzień zapłaty, zapłata, kierownik budowy, opóźnienie, dyrektor projektu, protokół odbioru robót, zarzut potrącenia, odwołanie do treści, roszczenie, niezgodność istotnych ustaleń, wzajemna wierzytelność, umowa, doręczenie
Zobacz»

VIII Ga 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 5 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, faktura vat, nota księgowa, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, komora chłodnicza, wydruk z ksiąg rachunkowych, faktura vat, nota księgowa, gość hotelowy, stan wzajemnych rozliczeń, marina, pismo, sprzedaż wyposażenia, usługa gastronomiczna, wzajemna wierzytelność, współpraca strony, zaksięgowanie, wyposażenie restauracji, doręczenie, zarzut potrącenia, sporna faktura
Zobacz»

V AGa 46/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 stycznia 2018

Data publikacji: 21 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, nota księgowa, wymagalność, wezwanie do zapłaty, dostawa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, folia, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, nota księgowa, oświadczenie o potraceniu, towar, wymagalność, wymagalność wierzytelności, zapłata kary umowna, służący do pakowania, mikron, współpraca, potrącenie wzajemne wierzytelności, zasada wyłączności, sposób i termin zapłaty, wezwanie do zapłaty, przedpłata, dostawa
Zobacz»

XIII Ga 1153/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 1 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, faktura, pozwany, cedent, przelew, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, wykonanie budynków, kara umowna, faktura, potrącenie kwot, pozwany, kara umowna za opóźnienie, rachunek depozytowy sądu rejonowego, cedent, komornik, przelew, potrącenie wierzytelności, przysługujący powód, cesja wierzytelności, skuteczne potrącenie, zbywca wierzytelności, zarzut potrącenia, sprzeczność ustaleń faktycznych, ustalenie faktyczne z treścią, opis
Zobacz»

VIII GC 1436/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 lutego 2022

Data publikacji: 22 kwietnia 2022

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, zarzut potrącenia, złożenie oświadczenia o potrąceniu, faktura, wymagalność, dzieło, kara umowna, zapłata, należność
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, komunikator, pozwany, zarzut potrącenia, transakcja handlowa, złożenie oświadczenia o potrąceniu, faktura, wymagalność, dzieło, kara umowna, nagranie rozmowy, rzeczony dokument, zapłata, zleceniobiorca, należność, rozmowa i wiadomość, koszt noclegu, umowa, zleceniodawca, zasadność roszczenia
Zobacz»

VII AGa 2014/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 lutego 2021

Data publikacji: 25 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

faktura, kara umowna, pozwany, wierzytelność, nota, oświadczenie o potrąceniu, wynagrodzenie, termin
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • faktura, kara umowna, opóźnienie, pozwany, hydrofornia, ministerstwo infrastruktury, biblioteka narodowa, oddanie dokumentacji, wierzytelność, nota, umowa, kopia, oświadczenie o potrąceniu, policja, protokół, kaucja, inwestor, wynagrodzenie, robota dodatkowa, termin
Zobacz»

V GC 104/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 12 września 2016

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

cedent, pozwany, przelew wierzytelności, potrącenie, faktura pro forma, należność, wymagalność, zapłata
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • cedent, pozwany, wymagalna wierzytelność, przelew wierzytelności, protokół z dni, potrącenie, powierniczy przelew wierzytelności, windykacja roszczeń, robota instalacyjna, termin zapłaty w transakcjach, faktura pro forma, należność, uprawnienie do odsetek, świadek, transakcja handlowa, wierzytelność w chwili, wymagalność, nabywca wierzytelności, zapłata, dłużnik
Zobacz»

I ACa 531/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 16 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, pozwany, dostawa, nota księgowa, oświadczenie o potrąceniu
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, krycie, blacha, pozwany, dostawa, wierzytelność z wierzytelnością powoda, zastosowanie kary umownej, przedmiotowa nota, nota księgowa, spółka komandytowo-akcyjna, opóźnienie, termin dostawy, skuteczne potrącenie, projekt wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, dokonanie potrącenia, dostawa materiałów, kompensata, dowód z korespondencji elektronicznej
Zobacz»

I ACa 1067/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2016

Data publikacji: 29 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

cedent, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zarzut potrącenia, przelew, faktura
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • cedent, wierzytelność, reklamacja, oświadczenie o potrąceniu, faktor, pozwany, pozwana spółka, zarzut potrącenia, materiał faktyczny, produkcja folii, szkoda, dostarczony surowiec, wadliwy materiał, przelew, wzajemna wierzytelność, sprzeciw od nakazu zapłaty, ustalenie okoliczności istotnej, faktura, proces reklamacyjny, wada
Zobacz»

VIII Ga 186/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, dzieło, kara umowna, faktura, wymagalność, należność
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, dokumentacja projektowa, dzieło, kara umowna, uznanie roszczenia, umowa, projekt budowlany, zespół zabudowy, dłużnik, przerwanie biegu przedawnienia, próby ugodowe, te sprawy, faktura, wymagalność, świadczenie częściowe, wierzytelność powodów, dokonanie potrącenia, należność
Zobacz»

VIII Ga 161/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, pozwany, wymagalność, zapłata
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, pozwany, sprzeciw, roszczenie wynikające z zobowiązania, wymagalność, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, procesowy zarzut potrącenia, dzień zapłaty, zapłata kary umowna, zapłata, pełnomocnik procesowy, wymagalność roszczenia, potrącenie wierzytelności, zobowiązanie bezterminowe, składanie oświadczenia, poczta internetowa, oświadczenie woli
Zobacz»

V ACa 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata, nota księgowa, kara umowna, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata, nota księgowa, kara umowna, zapłata w postępowaniu nakazowym, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, robota budowlana, oświadczenie dłużnika o uznaniu, potrącenie wierzytelności, zarzut sformułowany w punktach, nakaz zapłaty w postępowaniu, budynek mieszkalny wielorodzinny, pisemne oświadczenie dłużników, inwestor, wezwanie dłużnika do zapłaty, spełnienie świadczenia, wydanie nakazu zapłaty
Zobacz»

VII AGa 466/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 lipca 2021

Data publikacji: 25 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata, zarzut potrącenia, należność, faktura
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, umowa przewozu, transakcja handlowa, odzyskiwanie należności, pozwany, zapłata, zarzut potrącenia, dzień zapłaty, oświadczenie woli, termin zapłaty w transakcjach, wierzyciel, należność, faktura, złamanie zakazu konkurencji, usługa przewozów, firma konkurencyjna, wierzytelność powodów, umowa zakazu
Zobacz»

VIII GC 2115/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 2 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, nota, pozwany, dostawa, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, nota, nota obciążeniowa, pozwany, fax, dostawa, umowa, zarzut potrącenia, przyjęcie dostawy, ton rzepaku, zapis o karach umownych, realizacja dostawy, dostawa rzepaku, własna wierzytelność, skutek potrącenia, wierzytelność powódki, nasiono, zwrot faktury
Zobacz»

V GC 569/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, nota, faktura
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, dniowe opóźnienie, remont drogi, usterka, nota, faktura, odbiór robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, końcowy odbiór, termin zakończenia prac, droga leśna, umowa o roboty dodatkowe, wynagrodzenie przewidziane w umowie, leśny las, potrącenie wierzytelności powódki, nota obciążeniowa, dzień opóźnienia
Zobacz»

VIII GC 1022/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 stycznia 2016

Data publikacji: 27 września 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, cedent, oświadczenie o potrąceniu, zapłata, faktura, zarzut potrącenia, pozwany
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, cedent, dzień zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, zapłata, umowa o roboty budowlane, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie przez wykonawcę, pozwany, system, zgłoszenie odbioru, cesja wierzytelności, umowa cesji, wykonawca pracy, kopia protokołu odbioru, wykonanie okablowania, najem, wykonanie instalacji, upadłość
Zobacz»

VIII Ga 36/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, wierzytelność, wymagalność, faktura
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, nota obciążeniowa, odbiór końcowy, zewnętrzna instalacja, wierzytelność, gotowość odbioru, zatwierdzony protokół odbioru robót, kara umowna za zwłokę, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, fakt potrącenia, budowa, faktura, zgłoszenie gotowości, certyfikat, ściśle określona sekwencja, zwłoka w wykonaniu przedmiotu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Pieknik-Tkacz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Olga Gornowicz-Owczarek,  Zofia Kołaczyk ,  Wiesława Namirska
Data wytworzenia informacji: