Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach

potrącenie, kara umowna

podwykonawca, wierzytelność, kopia umowy, oświadczenie o potrąceniu, umowa, umowa o podwykonawstwo, zgodność z oryginałami kopii, zmiana w trybie, naliczenie kary umownej, pozwany szpital, pozwany, umorzenie wierzytelności, wymagalność, umowa podwykonawcza, przedłożenie kopii, termin, transakcja handlowa, naliczona kara umowna, wierzytelność niższa, wynagrodzenie

potrącenie, kara umowna

potracenie, miarkowanie kary umownej, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, umowa, dokonanie potrącenia, naliczona kara umowna, pisemne powiadomienie, dotacja, roku strony, wszczęcie procesu, nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, zapłata kary umowna, wierzytelność powodów, strona pozwana kary, pismo, winda

potrącenie, kara umowna

kara umowna, szalunek, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, protokół rozprawy, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, opóźnienie, zwłoka, obmiar, e, wynajem, wykonanie umowy, wysokość zastrzeżonej kary, generalny wykonawca, wpis w dziennikach budowy, faktura, robota budowlana, beton, ława

kara umowna

kara umowna, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

potrącenie, kara umowna

kara umowna, wierzytelność, blacha trapezowa, opóźnienie, attyka, oświadczenie o potrąceniu, montaż blachy, aneks, umowa, montaż konstrukcji, dłużnik, rozszerzona odpowiedzialność, pozwany, zapłata kary umowna, odpowiedzialność powódki, wykonanie przedmiotu umowy, konstrukcja stalowa dachu, wzajemna wierzytelność, nienależyte wykonanie zobowiązania, pokrycie dachów

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, wykonanie umowy, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności, termin otwarcia

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, zwłoka, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, potrącenie, wierzytelność, umowa, umowa w trybie natychmiastowym, naliczona kara umowna, zobowiązanie niepieniężne, wartość miesięczna, zarzut potrącenia, skutek natychmiastowy, nota obciążeniowa, środek prewencyjny, świadczenie usług porządkowych, wierzytelność strony powodowej, należność z wierzytelnością, miesięczne wynagrodzenie, faktura vat, pozwany, dłużnik i wierzyciel, obiekt

kara umowna

kara umowna, wynagrodzenie umowne, pozwany, zgodność z oryginałem, pojazd, oświadczenie o potrąceniu, umowa strony, faktura, opóźnienie, regulamin udzielania zamówień, kserokopia, termin realizacji zamówienia, dostawa samochodów, oddanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie, dzień zwłoki, podwozie, awaria, kryterium oceny ofert, zwłoka w oddaniu przedmiotu

kara umowna

etap umowy, przetarg, oświadczenie o potrąceniu, pierwszy etap, utrata dofinansowania, pozwany, złożenie oświadczenia o potrąceniu, umowa, utrata dotacji, etap, zawinione opóźnienie, wierzytelność, odszkodowanie, naliczenie kary umownej, procedura administracyjna, zapłata kary umowna, wzór umowy, kurka, złożenie wniosku o pozwolenie, termin

kara umowna

kara umowna, wykonawca zastępczy, inwestor, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, zwłoka, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy

kara umowna

kara umowna, potrącenie, faktura i potwierdzenie przelewu, nota księgowa, przedmiot umowy, końcowy protokół odbioru, wierzytelność, termin przedmiotu, wystawiona nota, wystawienie noty, zgłoszenie zakończenia, zamówienia z wolnej ręki, naliczenie kary, umowa, zamówienie publiczne w trybie, umowa na wykonanie prac, urząd marszałkowski województwa, powodu kara, materialnoprawne oświadczenie, zapłata za faktury

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, etap, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót, termin

kara umowna

miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień, nienależyte wykonanie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień

kara umowna

kara umowna, umowa, materiał źródłowy, potrącenie, centrum, opóźnienie, przetarg, prawo zamówień publicznych, pozwany, możliwość miarkowania kary umownej, numer, nieterminowe wykonywanie, realizacja umowy, wykonywanie umowy, zestawienie, potrącenie kary umownej, kwota zabezpieczenia, odstąpienie od umowy, monitor, pierwsza instancja

kara umowna

kara umowna, potrącenie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, umowa, wysokość kary umowna, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokół z narady

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, most przez rzekę, przebudowa mostu, nota księgowa, zwłoka, wada stwierdzona przy odbiorze, zwłoka w usunięciu, kompensacyjna kara, środek obrony, żądanie zmniejszenia kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, załącznik, wierzyciel, sposób usunięcia wady, prokuratoria generalna skarbu państwa, wynagrodzenie netto, dzień zwłoki, umowa

kara umowna

kara umowna, zbiornik, termin dostawy, potrącenie, wierzytelność, dostawa przedmiotu, pozwany, umowa, mail, mieszalnik, protokół odbioru końcowy, dzień przekroczenia, przekroczenie terminów, dzień od daty podpisania, podpisanie protokółów, dostawa urządzeń, wartość cała, miarkowanie kary umownej, termin, zarzut potrącenia

kara umowna

kara umowna, zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, umowa, dzieło, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, praca, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania