Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach

kara umowna

kara umowna, usterka, pozwany, podwykonawca, naprawa gwarancyjna, usunięcie wady, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, termin, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, naprawa, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac

kara umowna

kara umowna, usterka, system parkingowy, strona powodowa, usunięcie wad i usterek, system, nienależyte wykonanie, usunięcie wady, serwer, część brakującej opłaty, wysokość kary umowna, kara umowna za zwłokę, funkcjonowanie parkingu, zwłoka w usunięciu, określenie sumy pieniężnej, zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, centrum, pozwany, zgłoszona usterka

kara umowna

kara umowna, usterka, dzień opóźnienia, usunięcie wady, naprawa, usunięcie wad i usterek, termin wykonania naprawy, naprawa gwarancyjna, termin umowny, umowa podwykonawcza, opóźnienie w usunięciu wady, wykonanie obiektów, zapłata kary umowna, robota poprawkowa, basen, powierzona praca, zawezwanie, usuwanie usterki, termin, wartość umowy

kara umowna

kara umowna, usterka, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół, pozwany, usunięcie wady, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary

kara umowna

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, termin usunięcia, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, nienależyte wykonanie, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, usterka, protokół, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia

kara umowna

kara umowna, usterka, podwykonawca, usunięcie wady, układ sterowania, rękojmia, usunięcie wad i usterek, okres gwarancji, wynagrodzenie umowne, instalacja wentylacji i klimatyzacji, rozpoczęty dzień, gwarancja jakości, dzień zwłoki, termin wyznaczony na usunięcie, kompleks, umowa, nienależyte wykonanie, wykonanie zobowiązania, protokół z przeglądu gwarancyjnego, centrala wentylacyjna

kara umowna

kara umowna, usterka, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, umowa, nienależyte wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa, zwłoka w usunięciu

kara umowna

kara umowna, usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, zwłoka w usunięciu, wysokość zastrzeżonej kary umowna, umowa, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, zasadność miarkowania, minimalny nakład, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik

kara umowna

kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, studnia, zbiornik przepompowni, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, protokół, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień

kara umowna

kara umowna, usterka, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, protokół

kara umowna

kara umowna, drut, usterka, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, gotowość do odbioru, zwłoka w usunięciu, zgłoszenie gotowości, komisja, zwłoka w usunięciu wady, odbiór prac, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, termin odbioru, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, termin

kara umowna

kara umowna, dach, usterka, dachówka, usunięcie wady, pozwany, obiekt, rynna, zaciek, suma stopy, połać, poddasze, komin, membrana, pozwana spółka, stopa referencyjna, naprawa, przedstawiciel, gwarancja, rura spustowa

kara umowna

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda

kara umowna

usterka, brama, kara umowna, przegląd, drzwi, samozamykacz, projekt, pomieszczenie, łańcuch, parapet zewnętrzny, urządzenie, skraplanie, montaż, producent, protokół z dni, wada, usunięcie usterki, rura, niewłaściwe używanie, nieterminowe usunięcie

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac

kara umowna

kara umowna, usterka, prawo zamówień publicznych, umowa, magazynier, nieterminowe wykonanie, oferent, przetarg, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, usuwanie usterki, pozwany, plac budowy, okres rękojmi, termin, obiekt magazynowy, teren kompleksu, termin usunięcia, dzień zwłoki

kara umowna

awaria, kara umowna, silnik gazowy, naprawa gwarancyjna, naprawa, awaria silników, usterka, wałek rozrządu, serwisant, popychacz, cylinder, pozwany, miarkowanie kary umownej, dzień opóźnienia, termin naprawy, usunięcie awarii, termin usunięcia, dzień roboczy, opóźnienie w usunięciu, energia

kara umowna

kara umowna, siłownik, usterka, okno, zastrzeżenie kary umownej, weksel, pozwany, potrącenie, naprawa, kara umowna za opóźnienie, fasada, umowa, nieprawidłowy montaż, opóźnienie powoda, wysokość kary, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu, dostawa i montaż, wykonanie przedmiotu umowy, postępowanie nakazowe

kara umowna

kara umowna, usterka i awaria, awaria sprzętu, awaria, usterka, uzbrojenie, umowa, wada, inspektorat, sprzęt komputerowy, zwłoka, umowa z dniem, raport, numer, gwarancja, użytkownik, zgłoszenie reklamacyjne, przedawnienie, resort obrony narodowej, stacja robocza