Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach

kara umowna

kara umowna, nawierzchnię poliuretanową, budynek zaplecza, protokół odbioru końcowy, powódkę kary, boisko wielofunkcyjne, usterka, dziennik budowy, wykonanie zobowiązania, gotowość do odbioru, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, nienależyte wykonanie, wykonanie przedmiotu umowy, kompleks boisk sportowych, umywalka, projekt, przekroczenie terminów realizacji, zwłoka w zakończeniu, naprawa nawierzchni

kara umowna

wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, boisko, siatka, wykonanie zobowiązania, boisko piłkarskie, dłużnik, umowa z dniem, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie przedmiotu umowy strony, dzień zwłoki, kwota kary umowna, element małej architektury, boisko trawiaste, opóźnienie w wykonaniu umowy, dodatkowa umowa, rażące wygórowanie, potrącenie, protokół odbioru, wierzyciel

kara umowna

opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, budowa, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa, porozumienie

kara umowna

pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac, pismo pełnomocnika, praca

kara umowna

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie

kara umowna

strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa

kara umowna

miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek, odbiór końcowy, termin zakończenia prac, nienależyte wykonanie zobowiązania, umówiony termin

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna

warstwa ścieralna, nawierzchnia, nierówność, miarkowanie kary umownej, wada, nawierzchnia asfaltowa, oświadczenie o potrąceniu, podwykonawca, inwestor, frezowanie, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, wykonanie zobowiązania, odbiór robót, przedmiot umowy, wierzyciel, wykonanie umowy, naliczenie kary, dokumentacja

kara umowna

nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, dłużnik, biurowiec, usterka, umowa, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy

kara umowna

usterka, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara

kara umowna

oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina

kara umowna

wymiana gruntów, opad deszczu, realizacja inwestycji, budowa, nawierzchnia, boisko wielofunkcyjne, zadanie inwestycyjne, pozwany, trudny warunek atmosferyczny, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonawca inwestycji, ukończenie zadania, wykonanie obiektów, plac budowy, miarkowanie kary umownej, dniowe opóźnienie, przedmiot zamówienia, obniżenie kary, rozwój kultury fizycznej, boisko sportowe

kara umowna

miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie

kara umowna

miarkowanie kary umownej, rękawica, wykonanie zobowiązania, redukcja kary umownej, pozwany, część dostawy, opóźnienie w realizacji, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna, producent, wartość brutto, rażące wygórowanie, przedmiot umowy, część przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, częsty przedmiot, przesłanka miarkowania, wygórowanie kary, realizacja dostawy

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, czynsz dzierżawny, pozwany, umowa, pawilon, grunt, rażące wygórowanie, zmniejszenie kary umownej, zwrot przedmiotu dzierżawy, dzierżawa terenu, przesłanka miarkowania kary umownej, miesiąc zwłoki, dochodzenie kary umownej, przesłanka rażącego wygórowania, rozwiązanie umowy dzierżawy, wykonanie zobowiązania, spółdzielnia, zastrzeżona kara umowna, opóźnienie

kara umowna

miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, rażące wygórowanie, urząd marszałkowski województwa, guma do żucia, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, opóźnienie, zmniejszenie kary umownej, wysokość kary umowna, dłużnik, pozwany, wartość zobowiązania, kara umowna na wypadek, terminowe wykonanie, wykonanie zamówienia, brak szkody, kryterium przydatności, wysokość poniesionej szkody, znaczna część

kara umowna

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień