wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 grudnia 2016
Data publikacji: 16 października 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 48% Wspólna treśćzapłata kary umowna, dzień opóźnienia, realizacja przedmiotu umowy, pozwany, termin -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zapłata kary umowna, organizacja ruchu, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów, obiekt mostowy, termin dłuższy, stawka kary umownej
Zobacz» |
wyrok Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 19 grudnia 2019
Data publikacji: 14 lipca 2020 Poziom podobieństwa: 46% Wspólna treśćkara umowna, opóźnienie, pozwany, nota, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, zapłata kary, realizacja przedmiotu -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, nota, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, naliczona kara, zapłata kary, front, obciążenie rachunku bankowego, realizacja przedmiotu, jednostkowe zamówienie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 listopada 2018
Data publikacji: 17 stycznia 2020 Poziom podobieństwa: 46% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa, złożenie wniosku o pozwolenie, opóźnienie, uzyskiwanie decyzji, powodu kara, pozwany, procedura uzyskiwania, wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji przedmiotu umowy, paragraf, potrącenie, zwłoka, lokalizacja inwestycji celu publicznego, prace projektowe, ustalenie lokalizacji, obciążenie powodów, wynagrodzenie umowne, opóźnienie w terminach
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 26 marca 2019
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, kwartał, opóźnienie, konsorcjum, praca saperska, nadleśnictwo, odstąpienie od umowy, harmonogram rzeczowy, miarkowanie kary umownej, wartość brutto, wykonanie pracy, pozwany, kara umowna za opóźnienie, umowa konsorcjum, wykonanie przedmiotu umowy, teren, upływ terminu realizacji umowy, termin, wynagrodzenie umowne, potrącenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018
Data publikacji: 17 października 2018 Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
przebieg ogrodzenia, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, dzień opóźnienia, remont ogrodzenia, zapłata kary umowna, powstałe opóźnienie, miarkowanie kary umownej, korzenie drzewa, poznanie, trasa przebiegu, brama, rażące wygórowanie, kara umowna za opóźnienie, odbiór robót, wysięgnik, opóźnienie w realizacji, wykonanie zobowiązania, szkic
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013
Data publikacji: 26 czerwca 2013 Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana, odbiór końcowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 16 kwietnia 2019
Data publikacji: 23 maja 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy, żandarmeria
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 17 maja 2013
Data publikacji: 27 czerwca 2013 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, wynagrodzenie brutto, województwo, realizacja przedmiotu umowy, suma wynagrodzenia, oprogramowanie, zapis umowy, dzień opóźnienia, realizacja projektu, całość wynagrodzenia, interpretacja zapisów, rozumienie zapisów, termin realizacji zadania, termin realizacji, dostawa infrastruktury technicznej, zapis o karach umownych, sposób interpretacji, wynagrodzenie za zadania, należyte wykonanie, zastrzeżenie kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 27 listopada 2019
Data publikacji: 14 kwietnia 2020
Istotność:
Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, przedmiot umowy, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 26 maja 2022
Data publikacji: 26 października 2022 Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, generalny wykonawca, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, galanteria, projekt wykonawczy, przekazanie terenu, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka, protokolarne przekazanie terenu budowy, wykonanie przedmiotu umowy, dochodzenie kary
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 stycznia 2017
Data publikacji: 15 lutego 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 45% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, dzień opóźnienia, teren stacji, zasilanie w energię elektryczną, stałe zasilanie, potrącenie, brak zasilania, pozwany, dokumentację powykonawczą, gazociąg, nota, wartość kontraktów, miarkowanie kary umownej, teren budowy, odbiór techniczny, linia, liczba dni opóźnienia, kontener, realizacja przedmiotu umowy, obiekt do odbioru
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017
Data publikacji: 17 lipca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
przebieg ogrodzenia, pozwany, remont ogrodzenia, dzień opóźnienia, wykonanie przedmiotu umowy, szkic, wysięgnik, trasa przebiegu, korzenie drzewa, odcinek, zapłata kary umowna, wynagrodzenie netto, nienależyte wykonanie zobowiązania, brama i furtka, dłużnik, termin, zakończenie pracy, kompleks, sekcja ochrony, przetarg
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Data orzeczenia: 22 czerwca 2022
Data publikacji: 15 września 2022 Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
inwentaryzacja geodezyjna, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, ocena prawidłowa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Data orzeczenia: 25 października 2019
Data publikacji: 6 listopada 2020
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, dostawa mebli, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, realizacja przedmiotu, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 8 grudnia 2014
Data publikacji: 26 października 2016 Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
pozwany, roboty remontowe, zapłata kary umowna, przedmiot umowy, kosztorys ofertowy, lokal mieszkalny, remont lokalu, wykonanie pracy, wynagrodzenie, remont, treść pisma procesowego, naliczenie kary umownej, roszczenie o zapłatę kary, okno, zakończenie i odbiór robót, faktura, opis przedmiotu umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, zapłata kwot, szczegółowy opis przedmiotu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu
Data orzeczenia: 29 czerwca 2015
Data publikacji: 10 lipca 2015 Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, potrącenie, konserwator zabytków, opóźnienie, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, prawo zamówień publicznych, pozwany, pozwolenie na budowę, przekazanie terenu, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie robót budowlanych, przekazanie terenu budowy, naliczona kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 8 lipca 2015
Data publikacji: 29 września 2015 Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
nota, nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, zapłata kary umowna, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, oświadczenie woli, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 28 maja 2013
Data publikacji: 19 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
umowa, opóźnienie, zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Data orzeczenia: 18 listopada 2014
Data publikacji: 26 stycznia 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, przedmiot umowy, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, termin, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, końcowa robota, nienależyte wykonanie, wada, rażące wygórowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie
Data orzeczenia: 5 grudnia 2018
Data publikacji: 31 grudnia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 44% Powiązana tematykakara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Ważne frazy
zastrzeżenie zwrotu, zmniejszenie kary umownej, zapłata kary umowna, wykonanie przedmiotu umowy, świadomość braku obowiązku, rozpoczęty dzień, miarkowanie przez sąd, pozwana kara umowna, wysokość kary umowna, prawo zamówień publicznych, żądanie miarkowania kary umownej, wykaz usterek, opóźnienie, zapłata przez dłużnika, szczegółowy wykaz, praca geodezyjna, żądanie dłużnika, uniknięcie przymusu, mapa, zmiarkowanie
Zobacz» |