Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Katowicach

kara umowna

projekt, miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień

kara umowna

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, projekt, umowa, przedmiot umowy, dokumentacja projektowa zgodnie, komisja oceny projektów, zmniejszenie kary umownej, przyjaźń, pozwany, opóźnienie w wykonaniu umowy, przebudowa instalacji, rażące wygórowanie, zwłoka, umowa wynagrodzenia, uzgodnienie projektu, dzień opóźnienia, data rozpoczęcia prac, warszawa w warszawie, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, podwykonawca, piaskowiec, aneks, impregnacja, elewacja, pozwany, budynek, wykonanie roboty, front robót, realizacja robót, budowa, termin wykonania umowy, roboty elewacyjne, robota kamieniarska, płyta, kaucja gwarancyjna, kara umowna za opóźnienie, wysokość kary umowna

kara umowna

projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, obiekt, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada

kara umowna

opóźnienie, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, wykonanie umowy, drabinka, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności, termin otwarcia, oświadczenie o potrąceniu, dokonanie miarkowania

kara umowna

miarkowanie kary umownej, decyzja pozwolenia na budowę, żądanie miarkowania kary umownej, projektowany budynek, etap umowy, paragraf, projekt, spotkanie, umowa, potrącenie, dokumentacja projektowa, interes prawny, koreferent, budowa, koncepcja, prace projektowe, pozwany, przedmiot umowy, strona powodowa, budynek wysoki

miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów, zwłoka, przesunięcie terminów, wykonanie rozbiórki, kompensacyjna kara

kara umowna

wyposażenie hali, hala sportowa, opóźnienie, gmina, projekt, budowa, miarkowanie kary umownej, wierzytelność, dach, blacha trapezowa, faktura, naliczenie kary umownej, potrącenie, zmiana projektu, tempo, wysokość kary umowna, pozwany, dokonanie zmiany, termin wykonania umowy, zmiana umowy

miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, pozwany, zapłata kary umowna, wyłączenie odpowiedzialności strony, front robót, opóźnienie strony, sposób wykonania prac, odpowiedzialność, sprawa dziennika budowy, zaawansowanie inwestycji, inwestor, wykonanie umowy, informacyjne przesłuchanie stron, umowny termin, zakończenie pracy, apelacja strony powodowej, prawo budowlane, budowa, proces inwestycyjny

pozwolenie na budowę, projekt, opóźnienie, dłużnik, zwłoka, pozwany, miarkowanie kary umownej, budowa, wierzyciel, redukcja kary, umowa, wykonanie projektów budowlanych, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, wniosek o wydanie decyzji, inwestycja, odpowiedzialność kontraktowa, organ administracji publicznej, gotowy projekt

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, warunki atmosferyczne, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, budowa, wykonanie przedmiotu umowy, umowa, kolektor, niesprzyjający warunek, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty

kara umowna

opóźnienie, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin

kara umowna

opóźnienie, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy, żandarmeria

miarkowanie kary umownej, pensjonat, roboty elewacyjne, pozwany, ściana frontowa, wykonanie roboty, harmonogram realizacji, okładzina, płytki elewacyjne, balkon, opóźnienie, wykonanie elewacji, umowa, układanie płytek, budynek, ułożenie płytek, elewacja frontowa, wartość, elewacja ściany, sezon letni

miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany, program poprawy

opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie umowy, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania

tona, opłata środowiskowa, wykonanie umowy, odpad, miarkowanie kary umownej, nieterminowe wykonanie umowy, lipiec i sierpień, odbiór mieszanki, harmonogram odbioru, pozwana kara umowna, zasadność nałożenia, konsekwencja zasadności, zmiana harmonogramu, nienależyte wykonanie zobowiązania, przeprowadzenie negocjacji, należyta staranność, wartość cała, popiół, wysokość kary umowna, wartość kary umownej

pozwolenie na budowę, nadzór autorski, uzyskanie uzgodnień, projekt budowlany, miarkowanie kary umownej, budowa, rozpoczęcie robót budowlanych, opóźnienie, dzień rozpoczęcia robót, dokumentacja, pozwany, skoordynowanie, projekt, uzgodnienie i decyzja, użytkownik terenów, zwłoka, termin wykonania projektu, wniosek o pozwolenie, bezpieczeństwo, opiniowanie

miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień